Общество по защите прав потребителей
Официальный сайт

общества по защите прав потребителей

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Телефон приемной:

603-45-02 Написать нам
26
Март
2018
97
просмотров

Споры между заказчиком и подрядчиком

Ситуация

Между Клиентом (подрядчик) и контрагентом (заказчик) был заключен договор о выполнении подрядных работ, по которому Клиент обязался монтировать высоковольтный кабель. Подрядчик работы выполнил, заказчик работы принял по актам, но оплатил только через год. Клиент обратился в нашу компанию для взыскания неустойки за просрочку оплаты работ.

Решение

Был соблюден досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора. Далее было подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы и инициирован судебный процесс с требованием о взыскании суммы неустойки в размере 9 514 006, 55 руб. Ответчик (заказчик) предъявил встречный иск о признании договора на выполнение подрядных работ не заключенным в связи с отсутствием в нем согласованных существенных условий, а именно срока выполнения работ. Данное требование ответчиком (Заказчиком) было заявлено для того, чтобы исключить начисление договорной неустойки (0,1%), а применить общие нормы ст. 395 ГК РФ, где процент был бы равен примерно 0, 024%.

Юристами был подготовлен мотивированный отзыв со ссылками на Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 18.05.2010 № 1404/10 по делу №А40-45987/09-125-283 и от 08.02.2011 № 13970/10 по делу №А46-18723/2008, согласно которому если работы выполнены, приняты и оплачены заказчиком, то все существенные условия договора считаются согласованными и по этому основанию договор не может быть признан незаключенным.

Соответственно, суд во встречном исковом заявлении отказал.

Также ответчик ходатайствовал о снижении размера неустойки по ст. 333 ГК РФ. Это ходатайство было отклонено судом в связи с хорошей контраргументацией, подготовленной нашими юристами.

Результат

Таким образом, суд удовлетворил все наши требования в полном объеме.

Данное решение суда обжаловалось со стороны контрагента в апелляционном и кассационном порядке, но не было отменено.

Судебные расходы, в том числе на юриста и на командировки, были также взысканы с контрагента.

Опишите ниже Вашу ситуацию,
и мы обязательно Вам поможем!


Согласие об обработке персональных данных

Звоните по телефону горячей линии:
+ 7 (812) 603-45-02
ИЛИ
Подайте электронную жалобу
×
Поделитесь своей проблемой, и мы поможем

Согласие об обработке персональных данных